Заявка на бетон образец
Stroimaster-nsk.ru

Строительный портал

Заявка на бетон образец

Договор поставки бетона

Добавлено в закладки: 0

ГОСТ 7473-2010 производителя бетонных смесей обязывает«обеспечивать получение бетонов при заданных показателях качества… соответственно с договором на поставку».

Этот ГОСТ также предусмотрел право потребителя получить от производителя до начала поставки бетона информацию “о результатах предварительных испытаний бетона этого … состава и бетона по всем показателям, указанным в договоре поставки”. Это поможет потребителю, в результате, принять правильное решение для выбора поставщика бетонной смеси.

Но и непосредственно потребителю чтобы получить бетон необходимого качества, нужно сформулировать грамотно собственные требования уже на этапе заключения договора на поставку бетона.

Что необходимо отразить в договоре на поставку бетонной смеси

1. Определение, что является партией поставляемого бетона.

Тут является целесообразным принять формулировку ГОСТ 18105-2010: “партия бетонной смеси является объемом смеси однородного состава, изготовленного за определенное время (к примеру, за смену), когда условия доставки и приготовления смеси оставались неизменными”.

2. Заявка на поставку определенного объема бетонной смеси.

Заявка установленной формы является обязательным приложением к договору. При заказе бетона заданного качества потребитель указывает в заявке:

• требуемую прочность бетона в проектном возрасте;

• проектный класс бетона (В, Вt);

• удобоукладываемость – марку по осадке конуса (к примеру, П3), или конкретные значения ОК в сантиметрах. (к примеру, 16см.);

• требуемую прочность бетона в промежуточном возрасте (к примеру, в сроки распалубки);

• температуру в момент доставки смеси;

• сохраняемость свойств во времени, минут;

• график и дату поставки;

• максимальную крупность заполнителя;

• если необходимо = марку по морозостойкости;

• если необходимо = наименьшую среднюю прочность бетона каждой партии Rm,min;

• если необходимо = марку по водонепроницаемости;

• если необходимо = другие показатели.

Объем заказа бетона должен быть кратен емкости барабана АБС (автобетоносмесителя), наименьшее число отгрузки 1 кубометр.

3. Условия доставки на строящийся объект бетонной смеси.

Целесообразно, чтобы доставку проводилл производитель смеси с использованием АБС. Наибольшая длительность транспортирования бетона не должна быть больше времени сохраняемости ее свойств, которое указано в заявке.

Момент поставки бетона для целей гарантирования её качества – начало разгрузки на строительной площадке АБС. При этом время разгрузки автобетоносмесителя должно не превышать 60 минут.

4. Правила приемки на стройплощадке смеси.

Факт приемки по количеству смеси подтверждается транспортной товарной накладной, которая подписана потребителем по завершении операций входного контроля (к примеру, температуры смеси и определения удобоукладываемости).

В согласии с пунктом 6.4. ГОСТ, отводится не более 20 минут времени на входной контроль смеси.

Пробу бетонной смеси непосредственно отбирают из АБС в объеме, который необходим для проведения различного рода испытаний. Акт отбора пробы оформляют двусторонним актом.

При негативных результатах входного контроля (к примеру, когда не представляется возможным поднять температуру смеси или восстановить проектную удобоукладываемость), бетон этой загрузки не подлежит приемке.

5. Процедура восстановления проектной удобоукладываемости смеси.

Решение восстановить проектную удобоукладываемость принимает лицо, которое ответствено за строительство.

Процедура восстановления производится наряду с водителем-экспедитором АБС и сотрудником строительной организации, который ответственен за строительный контроль. Количество и тип пластификатора, вводимого в смесь, длительность перемешивания и скорость вращения барабана, необходимые для восстановления проектной удобоукладываемости, предусматриваются в технологическом регламенте производителя смеси.

Восстановление удобоукладываемости оформляется двусторонним актом и проводится за счет производителя смеси.

6. Форма документа о качестве бетона.

Данный документ предоставляют по договоренности сторон:

  • на каждую загрузку.
  • на партию. В данном случае экземпляр документа о качестве передают потребителю на объекте, когда осуществляется доставка первой загрузки бетонной смеси этой сменной партии.

Форма документа о качестве соответствует ГОСТ 7473-2010 (прил. Б)

7. Сроки предъявления претензий:

  • по числу смеси – 3 рабочих дня, когда смеси по количеству принимают при помощи тарированного оборудования для определения объема или взвешивания. Когда у потребителя отсутствует такое оборудование, объем поставленного бетона можно рассчитать по исполнительным схемам конструкций, учитывая коэффициент уплотнения смеси. Претензии по числу в данном ситуации можно предъявить лишь в результате снятия опалубки. Это условие в необходимо обязательном порядке указать в договоре.
  • по качеству смеси – 31 календарный день. Данный срок необходим, чтобы получить возможность проверить контрольные образцы, которые отобраны в момент приемки смеси и хранилисьв нормальных условиях.

8. Правила проверки достижения проектных свойств бетоном.

Результаты контроля прочности бетона в промежуточном и проектном возрасте, которые указаны в заявке, производитель должен сообщить потребителю не позже, чем спустя 3 дня от проведения испытаний.

Потребитель может производить контрольную проверку нормируемых показателей качества бетона при помощи испытания контрольных образцов, которые отобраны из смеси при входном контроле, на факт соответствия требованиям отдельных стандартов.

При такой проверке потребитель имеет право требовать у производителя предоставить возможность ознакомиться с записями в исполнительной документации, которые относятся к контролю бетона конкретных сменных партий.

Порядок проведения и организации проверок устанавливается в договоре.

9. Гарантийные обязательства, предоставляемые производителем.

Гарантии достижения проектных свойств бетона дает производитель лишь при подтверждении выполнения строителями технологии правильной укладки бетона. Решение о гарантийных обязательствах принимают после подтверждения выполнения технологии укладки третьей стороной бетона.

10. Порядок разрешения спорных вопросов.

Для разрешения спорных вопросов по проектным свойствам бетона третьей стороны может привлекаться испытательная независимая лаборатория. Этот порядок, который предоставляет потребителю добавочную защиту, желательно также отразить в договоре поставки бетона.

Образец договора на поставку бетона

ООО “———–“, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ————— , действующего на основании Устава, с одной стороны, и———————– , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора —————— действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность продукцию, а Покупатель обязуется принимать эту продукцию и оплачивать ее в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Под “продукцией” стороны понимают: бетон и раствор, определенных в заявках, накладных или дополнительных соглашениях марок. Доставка, подача продукции, оплата за доставку, подачу и пр. осуществляются на условиях настоящего договора.

1.3. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

2. Порядок и условия поставки продукции.

2.1. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю партиями на основании заявок Покупателя. Заявки направляются Покупателем Поставщику в письменном виде с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, либо телефонограммой.

2.2. Заявка должна содержать марку продукции, объем поставки, адрес грузополучателя, сроки и интервалы поставки, а в случае необходимости подачи продукции – объем подачи и параметры автобетононасоса.

Заявка должна быть подтверждена Поставщиком.

2.3. Покупатель направляет заявку за 24 часа до даты предполагаемой поставки.

2.4. Поставщик осуществляет поставку в указанный в заявке срок только при своевременном получении заявки от Покупателя.

Срок поставок может определяться графиком поставок или иным соглашением сторон.

2.5. Общий объем поставки Поставщиком Покупателю продукции по настоящему договору составляет —м3.

2.6. Продукция считается переданной Поставщиком Покупателю и принятой Покупателем с момента подписания представителем Покупателя или грузополучателя товарно-транспортной накладной. Поставка продукции может подтверждаться актами приема-передачи, актами выверки, отметкой в блок-ордере и т.д.

2.7. Право собственности на продукции переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи продукции (п.2.6.).

2.8. Если по требованию Покупателя продукция поставляется третьему лицу (грузополучателю), Покупатель отвечает за действия по исполнению условий настоящего договора грузополучателем, как за свои собственные.

2.9. Продукция принимается Покупателем по количеству, согласно количеству, указанному в сопроводительных документах, и по качеству, согласно сертификата качества, паспорт на бетон, раствор.

2.10. Поставка продукции производится автомобильным транспортом Поставщика.

В случае необходимости Поставщик производит подачу продукции автобетононасосами в порядке, установленном настоящим договором.

2.11.Допускается расхождение в объеме между отгруженной и фактически принятой продукции не более 5 % от общего объема, расхождение свыше считается недогрузом, что оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

2.12 В случае необоснованного отказа от приемки, задержки приемки или неприемки продукции, Покупатель несет все расходы, связанные с простоем, доставкой, возвратом и т.д.

Не принята может быть только продукция, не соответствующая качеству.

2.13. Недопоставка продукции по количеству не может служить основанием для отказа в ее принятии. В этом случае Поставщик производит допоставку недостающего объема продукции.

Читать еще:  Какой бетон использовать для ленточного фундамента

2.17. Стороны устанавливают время разгрузки одного автобетоносмесителя – 40 мин. За сверхнормативный простой Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 600,00 руб. за каждый час простоя.

В случае простоя по вине Поставщика время простоя Покупателем не оплачивается.

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Валютой договора и валютой платежей по договору является российский рубль.

3.2. Цена продукции устанавливается Поставщиком и фиксируется в протоколе согласования цен, который подписывается сторонами и с момента подписания становится неотъемлемым приложением к настоящему договору.

3.3. Срок действия протокола согласования цен указывается в протоколе, а если такой срок не указан, цены считаются установленными на предпологаемый объём продукции.

Если по окончании срока действия протокола согласования цен Поставщик не установил иные цены, предложив к подписанию новый протокол согласования цен, протокол считается продленным на неопределенный срок.

3.4. В случае, если протокол действует в течение неопределенного срока, каждая из сторон имеет право потребовать пересмотра цен в любое время.

3.5. Если по окончанию срока действия протокола согласования цен, или в случае, если протокол действует в течение не определенного срока, одна из сторон потребовала изменения цен, сторонами согласовываются новые цены и подписывается новый протокол согласования цен.

Если сторонами не достигнуто соглашение о ценах, настоящий договор считается расторгнутым.

3.6. Цены на продукцию могут изменяться сторонами по взаимному соглашению путем подписания протокола согласования цен.

Цена на заказанный и/или поставленный товар изменению не подлежит.

Не может изменяться цена на товар в одностороннем порядке.

3.7. Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме. По соглашению сторон расчеты могут производится в наличной форме в рамках, разрешенных законодательством.

На основании письма Поставщика Покупатель производит оплату третьим лицам, по указанным Поставщиком реквизитам.

3.8. Покупатель должен произвести предоплату продукции по счету, выставленному Поставщиком. Счет может быть направлен Поставщиком с помощью средств факсимильной связи. По соглашению сторон производится зачет требований по взаимным задолженностям.

3.9. По требованию одной из сторон стороны обязаны проводить выверку расчетов с подписанием акта. Выверка расчетов производится в течение 3-х рабочих дней с даты выставления соответствующего требования.

4. Качество продукции.

4.1. Качество поставляемой по настоящему договору продукции должно соответствовать ГОСТ 7473-94 “Смеси и бетоны. Технические условия”.

4.2. На каждую партию продукции, ввозимой в течение 1 календарного дня Поставщик обязан предоставить необходимые сертификаты.

4.3. Покупатель обязан принять продукцию по качеству и количеству при ее получении. В случае возникновения претензий к качеству или количеству продукции, Покупатель обязан немедленно по телефону известить Поставщика об этом и приостановить приемку продукции для совместного принятия продукции.

При получении претензий Покупателя Поставщик в течение 2-х часов направляет своего представителя для совместной приемки продукции.

4.4. При возникновении между сторонами разногласий по качеству продукции, соответствие качеству подтверждается заключением независимой экспертизы РОСТЕСТ г. Москва РФ.

Все расходы. связанные с передачей продукции на экспертизу относятся на Покупателя в случае подтверждения соответствия продукции установленному качеству и на Поставщика, в случае подтверждения несоответствия продукции установленному качеству.

4.5. В случае поставки некачественной продукции Поставщик обязан заменить её на продукцию соответствующую качеству.

4.6. В случае, если объем разовой поставки производиться несколькими поставщиками, ООО «——-» снимает с себя ответственность по объему поставленного бетона и его соответствию ГОСТам.

5. Порядок рассмотрения споров.

5.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в Арбитражном суде г. Москвы.

5.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором или не затронутым им, применяется материальное право Российской Федерации.

6. Прочие условия.

6.1. Настоящий договор определяет основы взаимоотношений между сторонами на период срока его действия. Во исполнение договора стороны могут заключать дополнительные договоры, соглашения и протоколы к нему.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

6.3. Стороны устанавливают, что факсимильное воспроизводство оттисков печатей и подписей при исполнении настоящего договора в случаях, предусмотренных договором, является надлежащем исполненным и соответствующим закону письменным оформлением соответствующих документов.

Правила, установленные настоящим пунктом не распространяются и не действуют в отношении настоящего договора и соглашений об изменении существенных условий договора, касающихся предмета настоящего договора.

6.4. Договор составлен и подписан на четырёх листах без текста на обороте, на русском языке в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заявка на поставку товара

Заявка на поставку товара – документ, который обычно требуется в тех случаях, когда компания-заказчик бронирует партию товара на складе у предприятия-поставщика для дальнейшего своевременного получения.

Составление заявки может быть как единовременным, так и регулярным. Заявка не является самостоятельным документом, а служит приложением к договору купли-продажи, поставки и т.п. Чаще всего условия и сроки подачи заявки регламентируются в основном договоре.

На какие товары можно формировать заявку

Заявку можно формировать на любые открытые поставщиком к бронированию виды товаров по желанию заказчика:

  • стройматериалы,
  • канцелярские принадлежности,
  • хозяйственные товары,
  • мебель,
  • технику,
  • оборудование и т.д.

Порядок получения товара

Процедура получения товара с участием предварительной заявки достаточна проста.

  1. Для начала представителю заказчика следует связаться с работником компании, осуществляющей поставку, чтобы обговорить детали процесса. В частности надо уточнить наличие товара на складе и если он отсутствует, то срок его прибытия, а также объемы, тип, маркировку, качество и прочие нюансы.
  2. Затем следует выяснить, каким именно способом лучше всего передать готовую заявку: по электронным средствам связи или по факсу, после чего можно приступать к оформлению документа.
  3. После составления и передачи заявки сотрудник компании-поставщика ее обработает и, в случае вопросов, свяжется с заказчиком для пояснения неточных моментов. Если все нормально и никаких тем для обсуждений у поставщика нет, то заявку нужно будет только подтвердить, после чего она отправится на склад, где на ее основании необходимый товар будет забронирован (если подтверждения не будет, продукцию с брони снимут).

При полном соблюдении всех этапов процедуры резервирования, заказчик может быть уверен в том, что он получит необходимые товарно-материальные ценности со склада поставщика в нужном объеме и качестве в строго установленное время.

Плюсы и минусы заявки

Заявка является документом, фиксирующим желание заказчика получить конкретный товар в определенный период.

Позитивный момент

Ее основное преимущество заключается в том, что она гарантирует то, что как только необходимая продукция появится на складе поставщика, она будет забронирована под этого конкретного заказчика.

Негативный момент

Правда при этом, если вдруг возникнет необходимость заменить этот товар на какой-то другой, не указанный в документе, могут возникнуть сложности, как и в случае отказа заказчика от ранее отправленной заявки.

Можно ли отказаться от заявки на поставку товара

Закон предусматривает право отказаться от заявки на поставку товара в некоторых ситуациях, например, при попадании заказчика в сложные материальные условия, не позволяющие выполнить ранее достигнутые договоренности с поставщиком. Правда, при этом у заказчика должны быть доказательства своего бедственного положения.

В большинстве же случаев, если желание отказаться от заявки ничем не обосновано, это будет считаться нарушением условий сделки (договора).

Отказ от составленной, отправленной и принятой по всем правилам заявки неправомерен и поставщик вправе обратиться в судебную инстанцию за восстановлением справедливости.

Кто составляет заявку

Непосредственно формированием заявки может заниматься любой работник предприятия-заказчика, в полномочия которого по должностной инструкции входит данная функция: бухгалтер, экспедитор, логист и т.д. На предприятиях малого сектора экономики составлением заявки занимаются сами директоры.

Образец заявки на поставку товара

На сегодня не существует унифицированного бланка заявки на поставку товара, так что предприятия и организации имеют возможность писать ее в произвольном виде, исходя из собственного видения данного документа и потребностей компании, или заполнять шаблон документа, разработанный и утвержденный внутри фирмы.

Читать еще:  Как клеить линолеум на бетон

Правда, при формировании заявки следует следить за тем, чтобы по структуре она соответствовала основным правилам делопроизводства, а по тексту – нормам русского языка.

Несмотря на отсутствие единого образца, есть ряд сведений, которые в заявке нужно указывать обязательно.

  1. В «шапку» вписываются:
    • название той фирмы, которой она адресована,
    • название компании–заказчика,
    • дата, номер и место составления документа,
    • данные о конкретном ответственном за составление заявки лице: его должность, фамилия-имя-отчество и номер телефона.
  2. Далее в документ нужно внести:
    • наименование заказываемых товарно-материальных ценностей,
    • их количество,
    • размер,
    • вес,
    • тару,
    • прочие специфические характеристики (чем подробнее и тщательнее эти сведения будут прописаны, тем лучше).

При большом объеме товара эту часть бланка рекомендуется оформлять в виде таблицы.

  • Также в заявку при необходимости можно внести условия поставки, в частности, требования к упаковке, транспортировке, конкретную дату или период и т.п.
  • При надобности бланк заявки можно дополнить и какой-то прочей дополнительной информацией.

    На что обратить внимание при оформлении заявки

    Как к содержательной части заявки, так и к ее оформлению, никаких особенных требований не предъявляется: ее можно писать на фирменном бланке предприятия, или на обыкновенном листе форматов А4, А5, от руки или напечатав на компьютере.

    Важно лишь, чтобы заявка содержала «живую» подпись представителя компании – заказчика (директора или иного работника, обладающего правом подписи подобного рода бумаг).

    Заверять бланк печатью организации особой необходимости сейчас нет: с 2016 года юридические лица освобождены от требования использовать в своей деятельности штемпельные изделия (только если такая норма не прописана в локальных актах организации).

    Заявка составляется обычно в двух экземплярах, один из которых отправляется поставщику, второй остается у заказчика. Отправленная копия должна быть зарегистрирована в журнале учета исходящей документации.

    Типовой договор поставки товара

    Услуги:

    Самая выгодная цена:
    Чернозем 900 руб./м³
    Грунт 900 руб./м³
    Почворунт 950 руб./м³
    Щебень 1450 руб./м³
    Отсев 990 руб./м³
    Керамзит 1550 руб./м³
    Гравий 1700 руб./м³
    Песок 650 руб./м³
    Регионы доставки по МО:
    Алабушево
    Андреевка
    Архангельское
    Балашиха, Балашихинский район
    Баранцево
    Бородино
    Грибки
    Дедовск
    Дмитров, Дмитровский район
    Долгопрудный
    Жилино
    Зеленоград
    Звенигород
    Ильинка
    Истра, Истринский район
    Клязьма
    Красногорск, Красногорский р-н
    Королёв
    Куркино
    Лесной
    Лобня
    Мытищи, Мытищинский район
    Нахабино
    Опалиха
    Павловская Слобода
    Первомайский
    Пирогово
    Пушкино, Пушкинский район
    Подольск, Подольский район
    Снегири
    Софрино
    Сходня
    Химки
    Шереметьево
    Юбилейный
    Яхрома

    ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ____________

    г. Москва “___” __________ 20___ г.

    Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройснаб», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю __________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.

    2. Порядок расчётов

    2.1. Порядок расчетов сторон – безналичный.
    2.2. Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от Поставщика счета.
    2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены.
    2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.
    2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;

    3. Условия и сроки поставки

    3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения.
    3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя.
    3.3. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем. Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.
    3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.
    3.5. Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.

    4. Порядок приёмки товара

    4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами. Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-90
    4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.
    4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.

    5. Ответственность сторон

    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

    6. Разрешение споров

    6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ.

    7. Срок действия, основания прекращения и изменение действия договора

    7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует по «__» декабря 20_ г.
    7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.
    7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору.
    7.4. После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу.
    7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.
    7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.
    7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.
    7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.

    8. Особые условия

    8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
    8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.

    9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

    ПОСТАВЩИК:ООО «Спецстройснаб» ИНН 7721712007КПП 772101001, 109202 г. Москва, ул.Басовская, д. 8, кор 4 кв 1, р/с 40702810938120006260 в ОАО «Сбербанк России» , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 69652590

    10. Подписи и печатисторон

    ПОСТАВЩИК:
    Генеральный директор ______________________ /________________/

    ПОКУПАТЕЛЬ:
    Генеральный директор ______________________ /________________/

    Приложение №1
    к Договору №_____ от ____20__г.

    Спецификация на поставку продукции

    Образец заявки на поставку бетона

    Непосредственно формированием заявки может заниматься любой работник предприятия-заказчика, в полномочия которого по должностной инструкции входит данная функция: бухгалтер, экспедитор, логист и т.д. На предприятиях малого сектора экономики составлением заявки занимаются сами директоры.

    Заявка на поставку товара

    В шапке документа указывается наименование отделения, отдела, организации или другое. А так же лицо, кому адресуется конкретно заявка, как правило все заявки пишутся в отдел снабжения. В самой заявке пишем о том, что нам нужно для выполнения определенной задачи.

    Закон РАА

    Тут является целесообразным принять формулировку ГОСТ 18105-2010: «партия бетонной смеси является объемом смеси однородного состава, изготовленного за определенное время (к примеру, за смену), когда условия доставки и приготовления смеси оставались неизменными».

    Договор поставки бетона

    5.6. Покупатель обязан выполнить поданную заявку не менее чем на 60% (Шестьдесят) процентов от всего объема, в противном случае Покупатель выплачивает Поставщику за весь объем не произведенной продукции по заявке из расчета 100 рублей (Сто рублей) включая НДС за единицу продукции;

    Образец заявки на поставку бетона

    4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
    4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему отгрузке.
    4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

    ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

    4.1.1. Осуществить поставку материалов в точном соответствии со Спецификацией, путем передачи материалов в указанном месте, с обязательным оформлением ТТН.
    4.1.2. Обеспечить поставку материалов, в ассортименте, комплектности и в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), по утвержденным в Протоколе согласования договорных цен, в количестве, указанном в заявке на поставку материала, в установленные сроки.
    4.1.3. Обеспечить качество поставляемых материалов согласно ГОСТ 7473-94. Все поставляемые материалы должны соответствовать Спецификации, иметь необходимые документы (сертификат изготовителя, паспорт на каждую партию). ТН и счет-фактура на поставленные материалы, предоставляются Покупателю каждые 20 дней на основании ТТН, с отметкой о получении материала. Сверка сторон выполняется по окончании выполнения всех обязательств по данному Договору, но не реже чем один раз в месяц.
    4.1.4. Поставщик отвечает за отсутствие прав третьих лиц на материалы, а также за то, что материалы не являются предметом залога, спора и не находятся под арестом.

    Образец заявки на поставку бетона

    8. Прочие условия
    8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2020 года.
    8.2. Покупатель имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем внесудебном порядке в случаях: — нарушения сроков поставки либо не предоставления товара в оговоренные Сторонами сроки; — в случаях, предусмотренных в п. 3.3 Договора; — несоблюдения Поставщиком требований по качеству и количеству товара.
    8.3. Поставщик вправе расторгнуть Договор в случаях: — нарушения сроков оплаты Покупателем по Договору более чем на 45 календарных дней.
    8.4. При расторжении Договора в соответствии с вышеизложенным п. 8.2, то Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты вручения уведомления о расторжении Поставщику.
    8.5. Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в любое время в одностороннем внесудебном порядке (п. З ст.450 ГК РФ) с возмещением Поставщику только и исключительно стоимости поставленных им (до момента; решения об отказе от исполнения договора) товара.
    8.6. Поставщик вправе передать свои права по Договору третьим лицам: (в том числе, но не ограничиваясь этим, права требования) только с письменного согласия Покупателя. 8.7. Любая договоренность между Покупателем и Поставщиком, влекущая за собой новые обязанности по настоящему Договору, должна быть подтверждена Сторонами в письменной форме дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
    8.8. Недействительность любого из положений Договора, признанная решением судебных органов, не влечет за собой недействительность Договора в целом.
    8.9. Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 10 дней при изменении банковских реквизитов, адреса и сведений о государственной регистрации. 8.10. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юри-дическую силу по одному для каждой из Сторон.
    8.11. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
    8.12. Приложения к договору: — Спецификация (приложение № 1) — Протокол согласования договорной цены (приложение №2) — Форма заявки на поставку (приложение №3)

    Образец заявки на поставку бетона

    Заказ товаров, ввозимых в магазины стандартными местами (со стандартной массой или с постоянно установленным ассортиментом), можно осуществлять на основе так называемых автоматических заказов. Для этого в используют, например, ярлыки, которые вкладываются в каждый ящик, контейнер, и на обороте которых работники магазина указывают количество мест данного товара для последующего завоза.

    Заявка на поставку товара — образец и правила заполнения

    4.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Стороны договариваются, что максимальная совокупная ответственность Поставщика в связи с любыми требованиями или ущербом, возникающими в связи с настоящим Договором, ограничивается стоимостью партии Товара, в связи с поставкой которой такой ущерб был причинен. 4.2. В случае несвоевременной оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. 4.3 В случае несвоевременной поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от суммы не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. 4.4. По соглашению сторон предельный размер убытков возмещаемых Поставщиком не может превышать стоимости Товара, по которому предъявлена претензия, при этом к расчету принимается цена, по которой этот Товар приобретен Покупателем у Поставщика 4.5. Датой начала начисления пеней является дата направления соответствующего письменного требования об их уплате. 4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

    Договор поставки

    Переписка квалифицируется по степени важности, по многим признакам относительно срочности, значимости в разрешении поднятых вопросов, положения автора и соответственно адресата, технологических особенностей средств передачи и обработки информативных данных, управленческого делопроизводства.

    Образец и правила составления заявки на приобретение товара

    3.2. Ущерб, причиненный при перевозке груза, возмещается Перевозчиком:

    • в случае утраты или недостачи груза при его перевозке ущерб возмещается Перевозчиком в размере стоимости утраченного или недостающего груза, стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете-фактуре Отправителя или предусмотренной договором;
    • в случае повреждения (порчи) груза – в размере его стоимости. Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной в счете-фактуре Отправителя или предусмотренной договором.

    Договор перевозки бетона

    Стороны договора поставки могут решить, что поставка товара будет производиться в течение определенного срока после получения поставщиком заявки покупателя. При этом в договоре может быть указано на свободную форму заявки, а может быть приведен установленный бланк, например, в качестве приложения к договору, которое является обязательной частью соглашения. В последнем случае все изменения, вносимые в бланк заявки, должны быть оформлены дополнительным соглашением к договору. Организация-поставщик может разработать собственный бланк заявки и требовать от контрагентов использования именно его при оформлении заказов. Обычно такие организации размещают бланки заявок на своих интернет-сайтах.

    Заявка на приобретение товара (образец)

    В отдельных случаях заявка на приобретение товара может выступать акцептом в отношении условий поставки, предложенных организацией-поставщиком. В связи с направлением заявки на покупателя возлагается обязанность принять товар и в случае отсутствия каких-либо замечаний по количеству и качеству поставки оплатить поставленный по заявке товар.

    Заявка на приобретение товара (образец)

    При заказе бетона застройщиком самый часто возникающий вопрос — доставка, поскольку особенно важно сохранить однородность и подвижность материала. Гарантией этого станет постоянное перемешивание смеси из бетона во время транспортировки, только в таком случае можно быть уверенным в том, что бетонный раствор не расслоится и не потеряет своей однородности. Сюда же следует отнести уверенность в соблюдении сроков доставки специалистами, в ином случае это может вылиться в финансовые потери. Грамотная доставка бетона миксером исключит преждевременную схватываемость бетона.

    Бетон с доставкой в Иркутске

    По договору поставки строительных материалов продавец обязан передать стройматериалы в собственность покупателя за ранее договоренную сумму. Ассортимент, количество, комплектность и условия поставки уточняются в спецификации, которая является приложением к договору и составляется на каждую партию товара. Цена поставки рассчитывается продавцом, исходя из заявки покупателя, и определяется в спецификации, в ней же согласовываются условия и сроки оплаты. Покупатель производит оплату каждой партии товара отдельно. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет продавца.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector